ДОГОВОР-ОФЕРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
город Воронеж, редакция 2022 год
Подрядчик
Индивидуальный предприниматель Ильичёв Александр Сергеевич, ИНН 361604949294
Заказчик
Физическое или юридическое лицо, налоговый резидент Российской Федерации, присоединившееся к условиям настоящего договора любым способом: оплата счёта Подрядчика, подписание Счёта и/или Спецификации с Подрядчиком
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ПРЕАМБУЛА
Настоящий договор считается заключенным между Сторонами с момента подписания Счёта/Спецификации ИЛИ оплаты аванса за работы Подрядчика Заказчиком по счёту и/или без указания реквизитов счёта на расчётный счёт. Дата заключения договора определяется по тому из фактов, который произойдёт ранее. В случае, если Счёт/Спецификация подписаны одним лицом, а оплата по данному счёту произведены другим лицом с указанием назначения платежа – настоящий договор считается заключенным с лицом, подписавшим Счёт/Спецификацию.
Заключая договор Заказчик принимает настоящий договор-оферту полностью и безоговорочно.
Договор размещён по адресу в сети интернет: http://nuttygearstudio.com/pgs/privacy-legal#id02.php
Счет/Спецификация являются неотъемлемой частью договора между Сторонами.
Положения настоящего договора-оферты применяются к отношениям сторон непосредственно в части выполнения работ, согласованных Сторонами.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить работы Подрядчика.
1.2. Задание Заказчика определяется в Счёте/Спецификации, в переписке сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.Подрядчик вправе:
- запрашивать сведения необходимые для выполнения работ от подрядчика, и получать ответ на запрос в течение 3 (трех) рабочих дней, срок выполнения работ продлевается соразмерно сроку ответа на запрос Подрядчика;
- удерживать результат работ в случае не поступления полной оплаты;
- приостановить выполнение работ в случае непоступления ответа на запрос Подрядчика;
- добросовестно немотивированно отказаться от исполнения договора, направив уведомление по адресу Заказчика;
- обнародовать любыми способами без уплаты вознаграждения и без дополнительного согласия Заказчика фотографию результата работ, если иное не указано в Счёте/Спецификации; право на фотографию результата работ принадлежит Подрядчику.
2.2.Заказчик вправе:
- получать сведения о ходе и этапах выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней после запроса;
- отказаться от исполнения работ, оплатив сумму работ, выполненных Подрядчиком, до получения уведомления об отказе на бумажном носителе;
- получить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.Подрядчик обязан:
- выполнить работы из материалов, согласованных сторонами;
- приостановить выполнение работ до получения от Заказчика разъяснений, по обстоятельствам, которые препятствуют получению результата работ и не зависят от Подрядчика;
- выполнить работы в срок в зависимости от материала и объёма печати, но не более 30 рабочих дней, если иное не согласовано сторонами в Счёте/Спецификации.
2.4.Заказчик обязан:
- оплатить работы на условиях договора;
- принять результат работ;
- сообщить достоверную информацию относительно прав Заказчика на результат работ;
- самостоятельно определять условия использования результата работ и оценивать возможные последствия.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Цена работ согласовывается сторонами при подписании Счёта/Спецификации и/или его оплате частично и/или полностью. Цена работ не включает НДС в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.
3.2.Порядок оплаты согласован Сторонами в Счёте/Спецификации.
3.3.Обязательства Заказчика по оплате товара исполнены с момента получения денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
3.4.В случае отказа Стороны от исполнения договора денежные средства подлежат возврату не позднее 15 рабочих дней после получения письменного уведомления.
4. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
4.1.Заказчик заверяет Подрядчика, что представленные фотография, объект, цифровая модель/макет для цели выполнения работ (далее - Объект) не являются объектом авторских прав, на Объект не имеется выданное третьим лицам патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, права на Объект иным образом не охраняются в соответствии с законом, а выполнение работ Подрядчиком с Объекта не нарушает исключительных прав третьих лиц (правообладателей). Заказчик заверяет Подрядчика, что не имеется ограничений в воспроизведении объекта, его фотографировании, визуализации, изготовлении экземпляра в качестве результата работ. Заказчик до заключения настоящего договора удостоверился, что объект не является предметом охраны авторского, патентного права, иной охраны результатов интеллектуальной деятельности.
4.2.Заказчик, в случае, если является правообладателей Объекта, предоставит Подрядчику по первому требованию все подтверждающие документы, и передает на условиях неисключительного использования права на Объект для цели выполнения работ и последующего воспроизведения экземпляров Объекта третьим лицам.
4.3.Заказчик заверяет Подрядчика, что Заказчик информирован об особенностях материала, используемого для печати методом аддитивной технологии, ограниченности сфер использования результата работ, и о своей осмотрительности при дальнейшем использовании результата работ, полученного печатью методом аддитивных технологий.
4.4.Заказчик заверяет Подрядчика о предоставлении достоверных сведений, из которых Подрядчик исходит при заключении настоящего договора и выполнении работ.
4.5.Подрядчик, принимает заверения об обстоятельствах Заказчика, как достоверные и исчерпывающие и оставляет за собой право отказаться от исполнения работ, в том числе в случае обращения правообладателя Объекта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОРОН
5.1.В случае просрочки выполнения работ Подрядчик уплачивает зачётную неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от суммы неисполненных в срок обязательств, но не более цены невыполненных работ.
5.2.В случае просрочки оплаты работ, аванса за работы Заказчик уплачивает Подрядчику штрафную неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки.
5.3.Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, возмещает другой стороне убытки в полном объёме, и по письменному требованию уплачивает штраф в размере пятикратной цены работ.
5.4.Подрядчик возмещает Заказчику только прямой действительный ущерб в связи с ненадлежащим выполнением работ.
5.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, иного стихийного бедствия природного или техногенного характера, диверсии, военных действий, специальной операции, действия государственных/муниципальных органов, санкций иностранных государств в отношении России, возникших для Сторон после заключения Договора и не зависящих от воли Сторон. При этом срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1.Заказчик предоставляет Подрядчику Объект для цели выполнения работ. Объект может быть предоставлен в форме овеществленного экземпляра, фотографии, цифровой модели/макет.
6.2.Подрядчик на основании овеществленного экземпляра, фотографии готовит макет для выполнения работ по печати. Посредством переписки стороны согласовывают макет Подрядчика перед печатью. Подрядчик вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц, при этом несет ответственность за их действия и решения, а также надлежащее исполнение договора
6.3.Печать выполняется на основании цифровой модели, представленной Заказчиком, или макета Подрядчика. Макет Подрядчика является составной частью работ и предназначена для обеспечения технологического процесса по достижению результата работ. Макет Подрядчика Заказчику не передается.
6.4.Печать результата работ производится на устройстве Подрядчика из его материалов. Использование материалов Заказчика должно быть согласовано Сторонами в Счёте/Спецификации.
6.5.Заказчик принимает результат работ по истечении срока выполнения работ по месту выполнения работ. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно и уведомить Заказчика о дате и времени приёмки работ по телефону, электронной почте, в программе мгновенного обмена сообщениями (SMS или иной мессенджер).
6.6.В случае пересылки результата выполнения работ, расходы по пересылке/перевозке уплачивает Заказчик. Риск случайной гибели результата работ или его повреждения в процессе пересылки/перевозки возлагается на Заказчика.
6.7.Подрядчик передаёт результат работ «как есть», исходя из согласованного Сторонами способа выполнения работ. Передачей результата работ считается прием-передача по месту выполнения работ или в случае пересылки факт получения отправления по месту нахождения Заказчика.
6.8.Приём-передача результата работ оформляется односторонним Актом Подрядчика, который направляет на электронную почту Заказчика и/или в сервис обмена мгновенными сообщениями-мессенджер. Заказчик вправе заявить о недостатках результата работ, по количеству и иным основаниям в течение пяти календарных дней с даты передачи результата работ.
6.9.В случае если в установленный срок Заказчик не предоставил мотивированный отказ от принятого результата работ, работы, перечисленные в Акте, считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме и принятыми Заказчиком в день составления Акта без претензий.
7. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1.Стороны обязуются извещать друг друга о любых изменениях своих контактных и юридических адресов (адресов места жительства), реквизитов, ответственных лиц, письменно в трехдневный срок с момента изменения. В противном случае, сообщения, переданные по адресу, указанному в Договоре, или последнему известному адресу (номеру телефона/телефакса, e-mail), считаются переданными надлежащим образом. Направление документов с согласованного Сторонами адреса электронной почты или с использованием идентификатора в сервисе обмена мгновенными сообщениями-мессенджере считается подписанием такого сообщения средствами простой электронной подписи.
7.2.Стороны считают юридическими действительными сообщения, направленные и полученные сторонами посредством электронной почту, сервисом обмена мгновенными сообщениями-мессенджерами (электронные каналы связи), если они направлены по реквизитам сторон, указанным в Счёте/Спецификации. Отправления по электронным каналам связи считаются полученными Стороной-адресатом в момент направления Стороной-отправителем.
7.3.Стороны признают надлежащим:
- подписание Договора, Счёта, Спецификации, Актов, дополнительных соглашений к нему путем направления/обмена отсканированными копиями (электронными образами) по электронной почте и/или с использованием сервисом обмена мгновенными сообщениями-мессенджеров. Все документы такими способами имеют юридическую силу.
- согласование всех текущих рабочих вопросов в связи с исполнением Договора, порядка выполнения работ, в том числе, направление писем, запросов, и других сообщений по электронной почте и/или с использованием сервисом обмена мгновенными сообщениями-мессенджеров. При отсутствии доказательств фальсификации такая переписка признается юридически значимой без необходимости её нотариального удостоверения.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.В отношении всех споров, вытекающих из Договора, обязательно соблюдение претензионного порядка урегулирования спора. Срок для рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной-адресатом.
8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, подлежат разрешению в суде по месту нахождения истца.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Подрядчик имеет право изменять условия данной оферты в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте NuttyGearStudio.com не менее чем за один день до вступление их в силу.